Contraloría - Dictamen N° 16699 2019

El Dictamen 16699/2019 instruye al SERVIU de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins a dar cumplimiento al dictamen 30966/2018, aplicando el artículo 90 del Dto 236/2002, y arbitrar medidas para regularizar pagos adeudados a Constructora Larraín Prieto Risopatrón S.A. por mayores gastos generales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Larraín Prieto Risopatrón S.A.
• Materia: Cumplimiento de dictamen previo sobre indemnización por mayores gastos generales en contrato de construcción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de Constructora Larraín Prieto Risopatrón S.A. relativa al contrato “Construcción Edificio SERVIU - SEREMI, MINVU” solicitando el pago de indemnización por mayores gastos generales.
• Hechos relevantes: El SERVIU informa que, si bien ha recalculado la indemnización conforme al dictamen N° 30.966/2018, no cuenta con disponibilidad presupuestaria para realizar el pago debido al cierre administrativo de la línea presupuestaria desde 2017.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 90 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales y Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la falta de disponibilidad presupuestaria justifica el retraso en el pago de obligaciones contractuales derivadas de la indemnización por mayores gastos generales.
• Argumentación CGR: La Contraloría General señala que no resulta procedente justificar los retrasos en el p...