Contraloría - Dictamen N° 18654 2019

El Dictamen N° 18.654 de 2019, rechaza la reconsideración del Dictamen N° 22.681 de 2018 solicitada por la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, sobre el pago de mayores gastos generales. Complementa el dictamen original indicando el procedimiento de pago de los valores pro forma.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana.
• Materia: Rechazo de reconsideración sobre mayores gastos generales y complementación respecto al pago de valores pro forma en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 22.681, de 2018, que instruyó indemnizar los mayores gastos generales derivados de la ampliación del plazo en el contrato a suma alzada "Ampliación Instituto de Rehabilitación Teletón de la región Metropolitana", debido a modificaciones en el valor pro forma del empalme eléctrico.
• Hechos relevantes: La Dirección de Arquitectura argumenta que el empalme eléctrico formó parte de las obras contratadas a suma alzada, por lo que no procedería el pago por mayores gastos generales. Denuncia de incumplimiento del dictamen N° 22.681 de 2018 por parte de la empresa Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 4° N° 40 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, contenido en el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la reconsideración del dictamen N° 22.681, de 2018, respecto al pago de mayor...