Contraloría - Dictamen N° 21022 2019

El Dictamen 21022 de 2019 cursa con alcances la resolución N° 38 de 2019 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, observando retraso en su dictación y falta de tramitación de la resolución exenta N° 176 de 2019.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances la resolución N° 38, de 2019, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, sobre modificación por aumento de plazo del contrato de “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Etapa 2, Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”.

II. ANTECEDENTES

• La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, pero cumple con hacer presente que el documento en examen ha sido dictado con retraso, toda vez que data del 22 de julio del año en curso, en circunstancias que el convenio que aprueba es de fecha 28 de febrero de 2019.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Se advierte retraso en la dictación del acto administrativo.
• A la fecha aún no se ha tramitado totalmente el acto administrativo pertinente que formalice la resolución exenta N° 176, de 2019, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, que modificó el contrato de concesión de la referida obra por razones de interés público y urgencia.
• Se entiende que el inicio de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas es a contar del 1 de agosto de 2018 y no como allí se indica.
• Se advierte la om...