Contraloría - Dictamen N° 21165 2019

Dictamen N° 21.165 de 2019. Contraloría reconsidera parcialmente oficio sobre contrato “Construcción Parque Costanera Río Vergara” del SERVIU Biobío. Dispone pago de indemnización por modificación de proyecto no atribuible al contratista, pero rechaza otros reclamos. Ordena sumario por deficiencias en diseño original del muelle.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Bitumix S.A.
• Materia: Reconsideración de oficio de la Contraloría Regional del Biobío relativo al contrato “Construcción Parque Costanera Río Vergara”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de Bitumix S.A. solicitando reconsideración del oficio N° 543, de 2019, de la Contraloría Regional del Biobío, que denegó el pago de aumentos de obra y mayores gastos generales.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional rechazó la solicitud inicial de la empresa. La empresa reitera su solicitud, agregando reclamos por multa por atraso, gastos de aceleración e improductividad de recursos.
• Documentación asociada: Oficio N° 543 de 2019 de la Contraloría Regional del Biobío; informe técnico N° 64 de 2018 del SERVIU.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: DTO 236/2002 VIVIE, artículos 86, 89 y 90.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de aumentos de obra, mayores gastos generales, multa por atraso, gastos de aceleración e improductividad de recursos, solicitados por la empresa Bitumix S.A.
• Argumentación CGR:
  • Rechaza la reconsideración respecto a los trabajos relativos a muros de contención, estructuras metálicas horizontales del muelle y arcilla compactad...