Contraloría - Dictamen N° 21449 2019

Dictamen N° 21.449 de 2019. Se pronuncia sobre reclamaciones por retraso en la entrada en operación de obras nuevas de líneas eléctricas (Tramos 2 y 3) fijadas en el decreto exento N° 115 de 2011 del Ministerio de Energía. Aplica criterio del dictamen N° 20.225/2019 sobre la materia.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA
• Materia: Reclamo por retraso en obras de líneas eléctricas y omisión de cobro de garantías y multas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por el retraso en la entrada en operación de las obras nuevas denominadas “Nueva Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2 x 500 kV” (Tramo 2) y “Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2 x 500 kV” (Tramo 3), incorporadas en el decreto exento N° 115, de 2011, del Ministerio de Energía.
• Hechos relevantes: Se alega omisión del cobro de la respectiva garantía y de la aplicación de las multas pertinentes, que son consecuencia del referido retraso.
• Documentación asociada: Presentación del señor Juan Andrés Rojas Briones, en representación de Interchile S.A., y antecedentes presentados ante el Ministerio de Energía.

III. MARCO NORMATIVO

• Decreto N° 109, de 2012, del Ministerio de Energía (fija condiciones y términos para la ejecución y explotación de las obras).
• Decreto N° 19, de 2019, del Ministerio de Energía (declaró fuerza mayor y modificó el plazo de entrada en operación de la obra “Nueva Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2 x 500 kV” (Tramo 2)).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de...