Contraloría - Dictamen N° 21762 2019

El Dictamen N° 21.762 de 2019, de la CGR, no da curso a la resolución N° 24 de 2019 de la Dirección de Aeropuertos, que aprueba pago por indemnización debido a la paralización del contrato de conservación del Aeródromo Balmaceda, al no superar las observaciones del oficio N° 17.535 de 2019.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Aeropuertos
• Materia: Improbación de pago por indemnización debido a paralización de contrato de obra pública

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) no da curso a la resolución que aprueba el pago de una indemnización.
• Hechos relevantes: La indemnización se origina en la paralización del contrato “Conservación rutinaria de la pista 27-09 Aeródromo Balmaceda”.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 148 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Si procede el pago de la indemnización solicitada por la paralización del contrato.
• Argumentación CGR: La CGR indica que la minuta de 18 de julio de 2019, suscrita por los Jefes de los Departamentos de Contratos y de Construcción, no es suficiente para superar las observaciones formuladas mediante el oficio N° 17.535, de 2019.
• Argumentación CGR: La explicación respecto a que la paralización había sido prevista no es coherente con la imposibilidad de ejecutar las partidas con temperaturas inferiores a las indicadas. Se infiere que el adjudicatario habría incorporado esa ...