Contraloría - Dictamen N° 25119 2019

El Dictamen N° 25.119 de 2019 de la CGR, originado en la División de Infraestructura y Regulación, se refiere a la resolución Nº 66 de 2018 de la Dirección de Obras Hidráulicas. Aplica el dictamen 4972/2019, representando observaciones sobre el pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de mejoramiento de canales en Lota.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
• Materia: Observaciones al pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de mejoramiento de canales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Representación de la resolución N° 66, de 2018, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba el pago de una suma por concepto de indemnización de mayores gastos generales.
• Hechos relevantes: El dictamen aplica las observaciones formuladas en el oficio N° 4.972, de 2019, respecto al contrato "Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen, Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota".

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si se han subsanado las observaciones planteadas en el oficio N° 4.972, de 2019, para aprobar el pago de la indemnización.
• Argumentación CGR: La CGR indica que la minuta de respuesta del Jefe de Construcción de Obras Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias no subsana la totalidad de las observaciones. No se define la cantidad de días precisos en que el hallazgo de la red subterránea interfirió en la ruta crítica, a pesar de que el inspector fiscal se refiere a una demora del contratista en presentar proyectos. La modificación N° 1, sancionada por la reso...