Contraloría - Dictamen N° 1225 2020

Dictamen N° 1.225 de la CGR, de 14 de enero de 2020, al Ministro de Obras Públicas, cursa con alcance decreto N° 129, de 2019, que modifica contrato de concesión del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, prorrogando su plazo, aplicando el artículo 25 inciso 3° del D.S. N° 900 de 1996, y exigiendo asegurar continuidad entre concesiones.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Toma de razón con alcance de decreto que modifica contrato de concesión de obra pública por interés público, prorrogando su plazo para asegurar la continuidad del servicio.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) analiza el decreto N° 129, de 2019, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que busca modificar el contrato de concesión del "Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas". La modificación principal es la prórroga del plazo de duración del contrato de concesión.
• Hechos relevantes:
  • Crecimiento inesperado del tráfico de pasajeros en el aeropuerto, lo que preveía la finalización del contrato de concesión vigente en febrero de 2020.
  • El MOP se encuentra licitando una nueva concesión para el aeropuerto, en el marco de la "Red Aeroportuaria Austral", con adjudicación prevista para junio de 2020.
  • Para asegurar un período de transición de al menos 30 días, se deseaba que la prórroga de la concesión se extendiera hasta el último día de julio de 2020.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 25, inciso tercero, del decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas (Ley de Concesiones de Obras Públicas).

IV. ...