Contraloría - Dictamen N° 1330 2020

Dictamen N° 1.330 de 15 de enero de 2020. La CGR, a solicitud de Azvi Pichoy Ltda., determina que la Dirección General de Obras Públicas debe pagar mayores gastos generales por aumentos de plazo contractuales. Aplica los artículos 146 y 147 del D.S. N° 75/2004 MOP, confirmando su jurisprudencia previa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Azvi Pichoy Ltda. (representada por don Manuel Orozco López)
• Materia: Procedencia del pago de mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo en un contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La recurrente reclama la negativa de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) a pagar mayores gastos generales generados por aumentos de plazo dispuestos en el contrato de “Reposición de pavimento ruta 202, acceso norte a Valdivia, sector Pichoy-Valdivia”.
• Hechos relevantes:
  • El contrato es a serie de precios unitarios.
  • Los aumentos de plazo fueron dispuestos por las resoluciones N°s 1.319 y 4.391, ambas de 2016, de la DGOP.
  • La resolución N° 1.319/2016 aumentó el plazo en 142 días para actualizar el proyecto en la reparación de los accesos a los puentes Pichoy y Cayamapu, debido a que la contratista debió esperar la definición del proyecto.
  • La resolución N° 4.391/2016 derivó de la instrucción de la Administración de reprogramar las obras en la temporada de verano de 2016.
  • La Dirección de Vialidad informó que, respecto de la prórroga de la resolución N° 4.391/2016, “se cumplen los requisitos que hacen procedente el pago de la indemnización”.
• Documentación asociada: Informe t...