Contraloría - Dictamen N° 486 2020

El Dictamen 486 de 2020 de la CGR no da curso a la resolución N° 66 de 2018 de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba pago por indemnización de mayores gastos generales. Aplica dictámenes 4972/2019 y 25119/2019, señalando que no se subsanaron observaciones sobre la ampliación de plazo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Toma de razón de resolución que aprueba pago por indemnización de mayores gastos generales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Instrumento representado previamente por los oficios Nos 4.972 y 25.119, ambos de 2019, relativos a la aprobación del pago de una suma por concepto de indemnización de mayores gastos generales.
• Hechos relevantes: Contrato “Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen, Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si se han subsanado las observaciones planteadas en los oficios Nos 4.972 y 25.119, ambos de 2019.
• Argumentación CGR: La minuta de respuesta y sus antecedentes adjuntos no permiten dar por subsanadas totalmente las observaciones. No se ha podido determinar el fundamento para la ampliación de plazo aprobada en la resolución exenta N° 7.586, de 2016. Tampoco se explica suficientemente la circunstancia de haber descontado 30 días del plazo de la afectación de la ruta crítica.
• Jurisprudencia administrativa: Aplica dictámenes 4972/2019 y 25119/2019

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Esta Contraloría General no ha dado curso nuevamente ...