Contraloría - Dictamen N° 5137 2020

Dictamen N° 5.137 de 25 de febrero de 2020. La CGR representa la Resolución N° 6 de la Dirección General de Obras Públicas que declara el término anticipado de un contrato de obras públicas, por no acreditarse la causal de paralización de obras ni las razones de problemas arqueológicos y de diseño según D.S. N° 75 de 2004 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Representación de la Resolución N° 6, de 2020, de la Dirección General de Obras Públicas que declara el término anticipado de un contrato.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón sobre la Resolución N° 6 de la Dirección General de Obras Públicas, que dispone el término anticipado con cargo del contrato "Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero -Entrelagos, región de Los Ríos".
• Hechos relevantes: La CGR observa que la paralización superior a 15 días, invocada como causal de término anticipado, no se encuentra suficientemente acreditada en los antecedentes. Además, no se ha realizado un análisis detallado sobre la falta de resolución de hallazgos arqueológicos y problemas de diseño (carencia de perfiles restringidos y encauzamientos en puentes) mencionados en la carta del contratista de 23 de diciembre de 2019, ni su incidencia en la paralización. Tampoco se acompaña la respuesta de la Administración a dicha carta, ni copia de los estados de pago.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 151, letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprob...