Contraloría - Dictamen N° 5391 2020

Dictamen N° 5391 de 2020 de la CGR. Consulta del IND. La CGR reitera la obligatoriedad de cumplir sus dictámenes, especialmente el N° 36.796 de 2017, y que la falta de disponibilidad presupuestaria no justifica el retraso en el pago de obligaciones contractuales, instruyendo al IND a regularizar pagos pendientes.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND)
• Materia: Instrucción para dar cumplimiento a dictámenes previos de la Contraloría General de la República (CGR) respecto al pago de mayores gastos generales en contrato de obra pública, y reiteración de la obligatoriedad de los pronunciamientos de la CGR.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El IND informa a la CGR que no ha podido materializar el pago instruido en el dictamen N° 36.796, de 2017 (ratificado por el N° 27.916, de 2018), debido a que la ficha de iniciativa de inversión se encuentra en estado de "incumplimiento normativo" y la Dirección de Presupuestos ha devuelto la solicitud por falta de ficha de identificación.
• Hechos relevantes: El dictamen N° 36.796, de 2017, había determinado que el IND debía solucionar los mayores gastos generales derivados del aumento de plazo otorgado por la Dirección Regional de Valparaíso del IND a la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A., en el marco del contrato “Reposición Estadio Playa Ancha”. Dicha prórroga se concedió por deficiencias del proyecto licitado no atribuibles a la contratista. Además, se concluyó que procedía solucionar los gastos generales de ítems de obras extraordinarias autorizadas por resolución exenta N° 2.681, de 2013, ...