Contraloría - Dictamen N° 5827 2020

Dictamen N° 5.827 de 9 de marzo de 2020. La CGR cursa con alcance resolución de la Dirección de Vialidad sobre término anticipado de contrato de obras públicas, aplicando el D.S. N° 75/2004 MOP. Reitera la necesidad de detallar la causal de término, conforme a dictámenes N° 5.229/2018 y N° 16.112/2019.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Término anticipado de contrato de obras públicas por paralización de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) somete a toma de razón la Resolución N° 8, de 2020, de la Dirección de Vialidad.
• Hechos relevantes: Dicha resolución declara el término anticipado con cargo del contrato denominado “Mejoramiento ruta S-70, sector Poyocán – Puente Peule, tramo II, Dm. 42.900,00 al Dm. 58.870,30, comunas de Pitrufquen – Toltén, provincia de Cautín, región de La Araucanía”.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas:
  • Artículo 151, letra d) (Paralización de obras).
  • Artículo 139 (Disposiciones generales sobre término anticipado de contratos).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia y el correcto fundamento del término anticipado con cargo de un contrato de obras públicas y la necesidad de precisar la causal de término.
• Argumentación CGR: La CGR da curso al instrumento en el entendido de que la causal que justifica el término anticipado es la paralización, conforme al artículo 151, letr...