Contraloría - Dictamen N° 6190 2020

Dictamen N° 6.190 de 13 de marzo de 2020. La CGR representa la Resolución N° 67 de 2018 de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba un convenio de indemnización por mayores gastos generales, por no subsanar observaciones, aplicando la Ley N° 18.575 y N° 19.880, y exigiendo la liquidación final del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Representación de resolución que aprueba convenio de indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública, por falta de antecedentes y retardo en liquidación final.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) reitera la representación de la Resolución N° 67, de 2018, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba un convenio de indemnización por mayores gastos generales. Esta representación se basa en la persistencia de observaciones formuladas previamente.
• Hechos relevantes: La resolución representa un convenio de indemnización asociado al contrato “Construcción mejoramiento canalización estero Las Cruces tramo km. 10,480 a km. 11,370, tramo km. 11,524 a km 12,014 y tramo km 12,100 a km 12,700, comuna de Pudahuel, región Metropolitana.” La recepción definitiva de los trabajos se realizó el 17 de agosto de 2016.
• Documentación asociada: Oficios Nos 42.811, de 2017, 4.580, de 2019, y 21.340, de 2019, todos emitidos por la CGR, en los que se formularon las observaciones no subsanadas.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes:
  • Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: Artículos 3° (princi...