Contraloría - Dictamen N° 9673 2020

Dictamen N° 9.673 de 2020 de Contraloría General cursa con alcances decreto del MOP que prorroga contrato de concesión "Ruta 5 Tramo Talca - Chillán", aplicando el artículo 25 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Se exige asegurar la continuidad entre concesiones.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
• Materia: Prórroga de contrato de concesión de obra pública fiscal “Concesión Ruta 5 Tramo Talca – Chillán” por razones de interés público, en el marco de una relicitación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El MOP presenta el decreto N° 23 de 2020 para toma de razón, el cual modifica el contrato de concesión mencionado, extendiendo su plazo de duración.
• Hechos relevantes: La concesión original se extingue en junio de 2020. El MOP se encuentra en un proceso de relicitación, cuya apertura de ofertas económicas se prevé para agosto de 2020, estimándose que el proceso finalizará más allá del término de la actual concesión. Por ello, se busca prorrogar el contrato vigente hasta el 31 de marzo de 2021 para asegurar continuidad.
• Documentación asociada: Decreto N° 23 de 2020 del Ministerio de Obras Públicas.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 25, inciso tercero, del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, fijado por el decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia y los alcances de la prórroga de un contrato de concesión de obra pública en el contex...