Contraloría - Dictamen N° E7945 2020

Dictamen N° E7945 de 01 de junio de 2020 de la Contraloría General de la República, consultado por el Ministerio de Obras Públicas. Cursa con alcance decreto que modifica contrato de concesión del Aeródromo La Florida de La Serena, prorrogando el plazo. Aplica art. 25 del D.S. N° 900 de 1996 del MOP, relativo a la continuidad de concesiones, advirtiendo sobre la falta de anticipación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcance decreto que modifica contrato de concesión de obra pública por interés público, prorrogando plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Toma de razón del Decreto N° 49 de 2020, del Ministerio de Obras Públicas, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal "Aeródromo La Florida de La Serena".
• Hechos relevantes: El decreto prorroga el plazo de duración del contrato de concesión. Esta prórroga se fundamenta en que el plazo original de la concesión se extinguía en abril de 2020, y el Ministerio de Obras Públicas se encontraba en proceso de licitación para una nueva concesión, cuya finalización se estimaba más allá del término de la actual. Se preveía la apertura de ofertas económicas en junio de 2020 y el proceso de adjudicación posterior, siendo deseable que la prórroga se extendiera hasta octubre de 2020.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 25, inciso tercero, de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La adecuación del decreto que prorroga un contrato de concesión ...