Contraloría - Dictamen N° E8919 2020

Dictamen N° E8919 de 04/06/2020. La Contraloría General de la República representa resolución N° 6 de 2020 de la Dirección General de Obras Públicas que declara término anticipado de contrato, por no subsanar observaciones relativas a la incidencia de hallazgos arqueológicos y problemas de proyecto en el plazo de paralización imputado al contratista.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas (DGO)
• Materia: Representa la resolución N° 6, de 2020, de la Dirección General de Obras Públicas, que declara el término anticipado con cargo de un contrato de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La DGO presentó a toma de razón la resolución N° 6 de 2020, que disponía el término anticipado de un contrato de “Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero - Entrelagos, región de Los Ríos”.
• Hechos relevantes: Este instrumento ya había sido representado por la Contraloría General de la República (CGR) mediante oficio N° 5.137, de 2020. La DGO intentó subsanar las observaciones mediante una minuta de 11 de marzo de 2020, suscrita por el inspector fiscal y sus antecedentes adjuntos.
• Documentación asociada: Oficio N° 5.137, de 2020, de la CGR; minuta de 11 de marzo de 2020 del inspector fiscal; carta de 23 de diciembre de 2019 del contratista.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Dirección General de Obras Públicas ha subsanado adecuadamente las observaciones que impedían la toma de razón de la resolución que declara el término anticipado de un contrato de obras.
• Argumentación CGR: La CGR señala que la documentación presentada por la DGO no perm...