Contraloría - Dictamen N° E27198 2020

Dictamen N° E27198 de 13 de agosto de 2020. El Comando de Bienestar del Ejército de Chile debe esclarecer y pagar obras adicionales ejecutadas por contratista, informar sobre estados de pago y estado de obras, e instruir sumario por vencimiento de garantía. Aplica principio de enriquecimiento sin causa y sujeción a bases.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Eduardo Castillo Toledo
• Materia: Reclamo contra el Comando de Bienestar del Ejército de Chile por contrato de obras, específicamente por aumento de plazo, partidas no contempladas, trabajos adicionales y retraso en pagos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de un contratista sobre el contrato “Servicio de elaboración de proyecto y ejecución de cambio, instalación y normalización de la sala de calderas de la Torre C, San Luis de la comuna de Las Condes”, adjudicado por resolución exenta Nº 4182/1929, de 2019, del Comando de Bienestar del Ejército de Chile, Zona de Bienestar Región Metropolitana (ZBRM).
• Hechos relevantes:
  • El comando aumentó el plazo contractual en 103 días corridos (resolución exenta N° 4182/10352/681, de 2019) debido a la imposibilidad de entrega del inmueble, lo que generó al recurrente mayores gastos generales por $15.571.393, más IVA.
  • El informe de la comisión receptora habría considerado partidas no contempladas y omitido trabajos adicionales ordenados por la inspección técnica.
  • El servicio no habría pagado ninguna factura dentro del plazo de 30 días establecido en las bases de licitación.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Se aplica el criterio contenido en el dictame...