Contraloría - Dictamen N° E31877 2020

Dictamen N° E31877 de 01-IX-2020. Resuelve reclamo de Christian Gatica Fuentealba (True Import Specs S.A.) contra Carabineros de Chile por rechazo de ampliación de plazo y aplicación de multa. Se ajusta a bases de licitación, ya que no se configura caso fortuito o fuerza mayor por huracán Dorian.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Christian Gatica Fuentealba, en representación de la empresa True Import Specs S.A.
• Materia: Reclamo contra Carabineros de Chile por rechazo de solicitud de ampliación de plazo y multa aplicada por retraso en la entrega de bienes.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La empresa True Import Specs S.A. reclama el rechazo de su solicitud de ampliación de plazo y la aplicación de una multa por parte de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, debido a un retraso en la entrega de cinturones tácticos adquiridos en el proceso licitatorio ID 5240-127-LR18.
• Hechos relevantes: La demora en la entrega se atribuyó a la llegada del huracán Dorian a las costas de Florida, Estados Unidos, invocando caso fortuito o fuerza mayor. Carabineros de Chile desestimó la solicitud, argumentando la previsibilidad del fenómeno meteorológico.
• Documentación asociada: Proceso licitatorio ID 5240-127-LR18, contrato suscrito el 10 de abril de 2019, orden de compra emitida el 14 de mayo de 2019, carta del proveedor de 3 de octubre de 2019 solicitando ampliación de plazo.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley N° 19.886, artículo 10, inciso tercero (Ley de Compras Públicas).
• Reglamentos: Bases administrativas y técnicas de la licitaci...