Contraloría - Dictamen N° E49476 2020

Dictamen N° E49476 de 05/11/2020. La CGR representa resolución de la Dirección de Aeropuertos que aprueba pago de indemnización por paralización de contrato. La imputación presupuestaria es improcedente y exige cumplir con lo instruido en dictamen E29222/2020 respecto a la fundamentación jurídica de la indemnización.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Aeropuertos
• Materia: Representación de resolución que aprueba pago de indemnización por paralización de contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) representa la Resolución N° 24 de 2019 de la Dirección de Aeropuertos, que aprueba el pago de una indemnización por la paralización del contrato “Conservación rutinaria de la pista 27-09 Aeródromo Balmaceda”.
• Hechos relevantes: El instrumento había sido previamente representado por los oficios Nos 17.535 y 21.762, ambos de 2019, de la CGR. La resolución impugnada busca financiar el pago de la indemnización.
• Documentación asociada: Oficios Nos 17.535 y 21.762 (ambos de 2019) y Oficio E29222/2020, todos de la Contraloría General de la República.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decretos Nos 3 y 144, ambos de 2020, del Ministerio de Hacienda (Ley de Presupuestos).
• Reglamentos: Artículo 148 del Decreto N° 75 de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la toma de razón de una resolución que aprueba el pago de una indemnización por paralización de...