Contraloría - Dictamen N° 90 2021

Retraso Obras CESFAM Valdivia: Aumentos de Plazo Injustificados

Abstracto

Dictamen N° 90 de 2021 de la CGR, a solicitud de la Cámara de Diputados, investiga retrasos en la obra "Reposición Centro de Salud Familiar Externo Valdivia" del Servicio de Salud Valdivia. Se analizan modificaciones de plazo y obras, aplicando Ley N° 19.880 y N° 18.575. Se instruye corregir aumentos de plazo injustificados y la falta de cobro de multas.

Resumen

I. IDENTIFICACIÓN

  • Recurrente: Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputados, a petición del Diputado señor Patricio Rosas Barrientos.
  • Materia: Investigación sobre eventual retraso en la ejecución de las obras del contrato "Reposición Centro de Salud Familiar Externo Valdivia" a cargo del Servicio de Salud Valdivia (SSV).

II. ANTECEDENTES

  • Contexto de la consulta: Solicitud para investigar responsabilidades administrativas por la demora de nueve meses en la obra, lo que ha generado mayores gastos en arriendos y requiere la revisión de los aumentos de plazo otorgados al contratista.
  • Hechos relevantes:
    • SSV adjudicó licitación pública ID N° 1769-87-LR17 a Ingetal Ingeniería y Construcción S.A. mediante resolución N° 102, de 20 de febrero de 2018. Ante el incumplimiento de la empresa, se dejó sin efecto la resolución.
    • Readjudicación a Construcciones y Promociones Balzola S.A. por resolución N° 173, de 23 de abril de 2018, por un monto de $ 6.935.813.743, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 420 días corridos.
    • Inicio contractual el 11 de junio de 2018, fecha de término inicial el 6 de agosto de 2019.
    • El contrato ha tenido 8 modificaciones formalizadas, que incluyen aumentos de plazo y modificaciones de obra, así como suspensiones.
  • *D...

Desbloquea el contenido completo gratis

Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.

Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con

Investigación Jurídica con IA

Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.

Prueba ahora