Contraloría - Dictamen N° E65728 2021

Dictamen N° E65728 del 5 de enero de 2021. La CGR resuelve consulta de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. sobre el pago de mayores gastos generales, intereses por atrasos y renovación de garantía en contrato de obras públicas, aplicando el D.S. N° 75/2004 del MOP. Concluye que no procede pago de mayores gastos generales por aumento de plazo derivado de obras adicionales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.
• Materia: Improcedencia de pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo derivados de obras adicionales, intereses por atrasos en estados de pago y procedencia de renovación de garantía de fiel cumplimiento en contratos de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de la empresa recurrente por la negativa de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, a pagar mayores gastos generales en el marco del contrato “Reposición del Edificio Consistorial de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda”.
• Hechos relevantes:
  • La empresa solicitó el pago de mayores gastos generales debido a aumentos de plazo necesarios para ejecutar obras adicionales dispuestas por la Administración.
  • Solicitud de pago de intereses por atrasos en la solución de estados de pago por parte de la Dirección de Arquitectura.
  • Solicitud de pronunciamiento sobre la procedencia del requerimiento de la Dirección de Arquitectura de mantener la garantía de fiel cumplimiento mientras no se suscriba y protocolice la liquidación del contrato.
  • El contrato fue adjudicado mediante Resolución N° 2 de 2016 de la Dirección de Arquitectura, con un plazo original de 630 días corridos.
  • M...