Contraloría - Dictamen N° E80299 2021

El Dictamen N° E80299, de 24 de febrero de 2021, de la CGR, rechaza la solicitud de reconsideración del SERVIU del Biobío al dictamen N° 21.165, de 2019. Se ratifica la procedencia de indemnización por modificaciones de proyecto no atribuibles a contratista y el cálculo de multas considerando disminuciones de obra, conforme al D.S. N° 236 de 2002.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío (SERVIU) y Bitumix S.A. (solicita ratificación).
• Materia: Rechazo de solicitud de reconsideración de dictamen relativo a pago de mayores gastos generales y cálculo de multas en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El SERVIU del Biobío solicita la revisión del dictamen N° 21.165, de 2019, que a su vez reconsideró parcialmente el oficio N° 543, de 2019, de la Contraloría Regional del Biobío. La empresa Bitumix S.A. solicita la ratificación del dictamen y su cumplimiento.
• Hechos relevantes: El dictamen N° 21.165, de 2019, confirmó la improcedencia del pago de aumentos de obra y mayores gastos generales solicitados por Bitumix S.A. en relación con ciertos rubros del contrato “Construcción Parque Costanera Río Vergara”. Sin embargo, en relación con la partida del muelle flotante, se concluyó que la modificación de proyecto (nuevo emplazamiento y reevaluación de cotas para permitir su uso todo el año) no era atribuible al contratista. Por ello, se ordenó al SERVIU determinar el impacto en el programa de trabajo, la procedencia de aumentar el plazo del convenio y el pago de la indemnización pertinente. Además, precisó que la multa por atraso debía cal...