Contraloría - Dictamen N° E86676 2021

Dictamen N° E86676 de 17 de marzo de 2021. La CGR representa la resolución del MOP que aprueba el término anticipado de un contrato de obras públicas por falta de claridad en la causal, inconsistencias en la liquidación y omisión de antecedentes, exigiendo una liquidación conforme a la normativa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
• Materia: Representa resolución N° 9, de 2021, del MOP, que aprueba un convenio adreferéndum de término anticipado de contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El MOP somete a toma de razón una resolución que busca regularizar y aprobar el término anticipado del contrato "Construcción pequeño Aeródromo Caleta María".
• Hechos relevantes: Se ordenó la paralización de los trabajos en agosto de 2015 al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), sin una explicación clara. El convenio de término anticipado fue suscrito el 21 de febrero de 2020 y la resolución de aprobación se emitió en febrero de 2021.
• Documentación asociada: Resolución exenta Nº 1261, de 2015, del MOP. Sentencia del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas de 19 de junio de 2015, que autoriza trabajos estrictamente necesarios para evitar la destrucción de la obra construida.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Se menciona el artículo 567 del Código de Procedimiento Civil en el contexto de la autorización judicial para trabajos de conservación.
• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en sus artículos 151 letra h), 148, 166 y 9...