Contraloría - Dictamen N° E101000 2021

Dictamen N° E101000 del 30 de abril de 2021 de la Contraloría General de la República, cursando con alcances la Resolución N° 20 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, sobre modificación contractual, instando a la oportunidad en la emisión de actos administrativos para un control de juridicidad eficaz.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC)
• Materia: Cursa con alcances la Resolución N° 20, de 2021, de la Dirección General de Concesiones de Obras Pública, que aprueba una modificación contractual.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ha dado curso a la Resolución N° 20 de la DGC, que aprueba una modificación del contrato de “Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Chacalluta de Arica”.
• Hechos relevantes: El instrumento data del 15 de abril de 2021, mientras que el convenio que aprueba es de fecha 11 de junio de 2020, lo que implica un retraso en su dictación. Adicionalmente, se observa que el acto administrativo que sanciona la reprogramación debió dictarse con la debida oportunidad para permitir un control previo de juridicidad eficaz.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de dar curso a una modificación contractual dictada con retraso, y reiterar la importancia de la oportunidad en la emisión de los actos administrativos que aprueban dichas modificaciones.
• Argumentación CGR: La CGR cursa la resolución, pero hace presente que ha sido dictada con retraso, reitera...