Contraloría - Dictamen N° E107761 2021

Dictamen N° E107761 de 24/05/2021 de CGR, que representa resolución N° 21 de 2021 del MOP. CGR no da curso a liquidación final de contrato de obra pública, por cálculos de multa y otros reparos de procedimiento y documentación, aplicando dictámenes previos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Representa la resolución N° 21, de 2021, del Ministerio de Obras Públicas que aprueba liquidación final de contrato de obra pública de emergencia.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón sobre la Resolución N° 21, de 2021, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba la liquidación final del contrato de “Obra pública de emergencia - Batería 2 perforación y explotación de nuevos pozos de emergencia - DOH - sector Curimón y Llay-Llay, región de Valparaíso”.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Se aplican implícitamente normativas relativas a la contratación pública, obra pública, y facultades de la Contraloría General de la República en el ejercicio de la toma de razón y control de legalidad.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La CGR no da curso a la resolución de liquidación final del contrato, presentando diversas observaciones relacionadas con la correcta aplicación de multas, la completitud de la liquidación y la justificación de aspectos técnicos y documentales del contrato.
• Argumentación CGR: La CGR fundamenta su decisión en los siguientes puntos:
  • Multa por atraso e IVA: En relación ...