Contraloría - Dictamen N° E109272 2021

Dictamen N° E109272 de 28 de mayo de 2021 de la CGR al Director General de Obras Públicas. Cursa con alcance resolución que aprueba convenio modificatorio entre DOH y empresa sanitaria para programa de agua potable rural, aplicando el dictamen E84854/2021.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Toma de razón con alcance de resolución que aprueba convenio modificatorio de ampliación de plazo en programa de agua potable rural.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República ha dado curso a la resolución N° 31, de 2021, de la Dirección General de Obras Públicas.
• Hechos relevantes: Dicha resolución deja sin efecto una resolución anterior (representada por el oficio E84854, de 2021, de este origen) y aprueba un convenio modificatorio de ampliación de plazo. Este convenio fue celebrado entre la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y una empresa sanitaria en el marco de las actividades de asesoría, asistencia y gestión de proyectos del programa de agua potable rural de la región de La Araucanía.
• Documentación asociada: Se tuvo presente las variaciones introducidas al convenio de ampliación por adenda de 16 de marzo de 2021, en relación con las observaciones formuladas previamente.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Se refiere al procedimiento de toma de razón de un convenio modificatorio de ampliación de plazo, considerando las observaciones previas de la Contraloría y las modificaciones subsiguientes.
• Argumentación CGR: El d...