Contraloría - Dictamen N° E112037 2021

Dictamen N° E112037 de 07-06-2021. La CGR cursa con alcances la Resolución N° 32 de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba una modificación de contrato por aumento de plazo, debido a que el acto administrativo fue dictado con retraso, instando a la emisión oportuna de actos para un control de juridicidad eficaz.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances Resolución N° 32 de 2021 que aprueba modificación de contrato por aumento de plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se pronuncia sobre la Resolución N° 32, de 2021, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba una modificación de contrato por aumento de plazo.
• Hechos relevantes: El instrumento se refiere a la "Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo I". La resolución fue dictada el 18 de mayo de 2021, pero el convenio que aprueba es de fecha 15 de enero de 2021. Además, el contrato, incluyendo la prórroga, terminó el 23 de abril de 2021.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La CGR analiza la oportunidad en la emisión de actos administrativos que aprueban modificaciones contractuales, en relación con la eficacia del control previo de juridicidad.
• Argumentación CGR: La CGR señala que el documento fue dictado con retraso, ya que la resolución es posterior a la fecha del convenio que aprueba y a la fecha de término del contrato y su prórroga. Este retraso impide que el control previo de ...