Contraloría - Dictamen N° E115748 2021

Dictamen N° E115748 de 18 de junio de 2021 de la CGR. Ante la solicitud de INGELOG Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., la Contraloría General de la República ordena a la Dirección de Vialidad regularizar modificaciones de un contrato de asesoría a la inspección fiscal y realizar los pagos correspondientes, dada la ejecución de servicios sin formalización adecuada.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: INGELOG Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A.
• Materia: Regularización de modificaciones y pago de contrato de asesoría a la inspección fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La empresa INGELOG Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A. solicita a la Contraloría General de la República que ordene a la Dirección de Vialidad regularizar las modificaciones del contrato “Asesoría a la Inspección Fiscal, Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530, Provincia de Huasco, Región de Atacama” y proceder al pago de los trabajos realizados.
• Hechos relevantes: El contrato fue objeto de cuatro modificaciones, pactadas a instancias de la Dirección de Vialidad debido a la prórroga del contrato de obra pública. A pesar de que los trabajos fueron ejecutados a satisfacción del servicio, las modificaciones N° 2, 3 y 4 no fueron sancionadas formalmente. Se adeuda la suma de $156.118.016 por labores realizadas entre el 31 de agosto de 2017 y el 31 de marzo de 2018. El informe requerido a la Dirección de Vialidad no fue evacuado.
• Documentación asociada: Resolución N° 6, de 18 de marzo de 2016, de la Dirección de Vialidad, Región de Atacama (adjudicación del contrato). Resolución N° 338, de 15 de mayo de 2017, de la misma repartición (aprobaci...