Contraloría - Dictamen N° E118878 2021

Dictamen N° E118878 del 2 de julio de 2021 de la CGR cursa con alcances la Resolución N° 43 de 2021 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, por el retraso en la emisión del acto administrativo que aprueba una modificación de contrato por aumento de plazo, afectando la eficacia del control de juridicidad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (MOP)
• Materia: Cursa con alcances Resolución N° 43 de 2021, que aprueba modificación de contrato por aumento de plazo de "Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón respecto de la Resolución N° 43 de 2021 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
• Hechos relevantes: La Resolución N° 43 de 2021, que aprueba una modificación de contrato por aumento de plazo, fue dictada el 18 de junio de 2021, siendo que el convenio que aprueba data del 11 de enero del mismo año. La modificación obedece a circunstancias de hecho relativas al retraso de la adjudicación de una nueva asesoría a la inspección fiscal.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La CGR analiza la oportunidad en la emisión del acto administrativo que modifica un contrato por aumento de plazo y su impacto en la eficacia del control previo de juridicidad.
• Argumentación CGR: La Contraloría hace presente que el acto administrativo fue dictado con retraso, afectando la posibilidad de realizar un control previo...