Contraloría - Dictamen N° E120501 2021

Dictamen N° E120501 de 08 de julio de 2021, de la Contraloría General de la República, representa la Resolución N° 47 de 2021 de la Dirección de Vialidad. Se rechaza toma de razón de convenio modificatorio de asesoría a inspección fiscal por falta de antecedentes que justifiquen la prórroga de paralización de faenas y el cálculo de la garantía, aplicando las facultades de control de legalidad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Representación de la Resolución N° 47, de 2021, de la Dirección de Vialidad, que aprueba un convenio modificatorio.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) no ha dado curso a la Resolución N° 47 de 2021 de la Dirección de Vialidad, que aprueba el convenio ad-referéndum modificatorio N° 4 de la asesoría a la inspección fiscal para la obra “Mejoramiento ruta K-275, sector Las Trancas – Parque Inglés, tramo DM. 0.000,00 al DM 18.400,00, comunas de Molina y Río Claro, provincias de Curicó y Talca, región del Maule”.
• Hechos relevantes: La representación se fundamenta en la falta de antecedentes que justifiquen la modificación y validen su contenido.
• Documentación asociada: El dictamen señala la no remisión de antecedentes como: modificación del contrato de la obra principal, el convenio sancionado por el acto en examen, el TD5 (citado en vistos y resuelvo II), y la documentación que acredite la participación de 12 días del laboratorista B durante la paralización de la asesoría.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La procedencia de la toma de razón de un convenio modificatorio de una asesoría a inspección fiscal sin la debida justificación...