Contraloría - Dictamen N° E120506 2021

Dictamen N° E120506 de 8 de julio de 2021, de la CGR al Director General de Obras Públicas, cursa con alcances resolución que aprueba convenio modificatorio de ampliación de plazo, aplicando el Dictamen N° 26005 de 2019, entendiendo vigencia de convenios originales y exigiendo adecuación de boleta de garantía.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances resolución que aprueba convenio modificatorio de ampliación de plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se pronuncia sobre la resolución N° 41 de 2021 de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que aprueba un convenio modificatorio de ampliación de plazo.
• Hechos relevantes: El convenio modificatorio fue celebrado entre la Dirección de Obras Hidráulicas y una empresa sanitaria, en el marco de actividades de asesoría, asistencia y gestión de proyectos del programa de agua potable rural de la región de Arica y Parinacota.
• Documentación asociada: El convenio original y su adenda fueron aprobados mediante la resolución N° 91 de 2019 de la DGOP, cursada con alcance por Oficio N° 26.005 de 2019 de la CGR.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la resolución N° 41 de 2021, que aprueba un convenio modificatorio de ampliación de plazo, cumple con la normativa y los términos de los instrumentos originales, y si la garantía asociada es adecuada.
• Argumentación CGR: La CGR cursa la resolución, pero establece un alcance respecto a la cláusula 13 del convenio modificatorio. La Entidad de C...