Contraloría - Dictamen N° E121619 2021

Dictamen N° E121619 de 13 de julio de 2021. La Contraloría General de la República no advierte irregularidades en la Dirección de Arquitectura en un contrato de obra pública. No se acoge solicitud de prórroga de plazo ni de anulación de multa, aplicando el D.S. N° 75/2004 MOPP. Se confirma la actuación de la administración.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Julio Crovetto Roba, en representación de Constructora Valko S.A.
• Materia: Pronunciamiento sobre la regularización de plazo y recalculo de multa en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Constructora Valko S.A. solicita a la Contraloría General de la República que ordene a la Dirección de Arquitectura (DA) regularizar el plazo del contrato “Construcción Complejo Deportivo Escolar Municipal Antofagasta”, prorrogándolo en 118 días o el término que se estime pertinente, debido a la demora de la DA en la entrega del expediente completo para obtener el permiso de edificación. En subsidio, pide dejar sin efecto o recalcular la multa por atraso aplicada, argumentando que las observaciones de la comisión de recepción provisional eran fácilmente subsanables.
• Hechos relevantes:
  • Contrato adjudicado a la recurrente por resolución Nº 5, de 2016, de la DA, Región de Antofagasta.
  • El contrato se rige por el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (MOPP).
  • El 21 de junio de 2019, la recurrente solicitó a la DA regularizar el plazo del contrato en 118 días, en el marco de un recurso jerárquico.
  • La DA rechazó tal...