Contraloría - Dictamen N° E123411 2021

Dictamen N° E123411 de 21 de julio de 2021, de la CGR, atiende consultas de diputados y gremios sobre la extensión de prórroga para ejecutar obras de casinos de juego (DTO N° 77/2021 del Ministerio de Hacienda). Se pronuncia sobre probidad administrativa del Presidente de la República y la legalidad de la suspensión de procedimientos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Diputado Andrés Celis Montt, Asociación Gremial de Casinos de Juego, Diputados Gael Yeomans Araya, Camila Rojas Valderrama, Claudia Mix Jiménez, Marcela Sandoval Osorio, Maite Orsini Pascal, Catalina Pérez Salinas, Marcelo Díaz Díaz, Gabriel Boric Font, Diego Ibáñez Cotroneo, Gonzalo Winter Etcheberry, Giorgio Jackson Drago, Miguel Crispi Serrano, Jorge Brito Hasbún, Tomas Hirsch Goldschmidt, Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputados (a requerimiento de diputados Esteban Velásquez Núñez y Jaime Mulet Martínez), Luis Mariano Rendón Escobar y persona con reserva de identidad.
• Materia: Legalidad y probidad administrativa en la extensión de prórrogas para la ejecución de obras de casinos de juego en el contexto de la pandemia por COVID-19.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Cuestionamiento al decreto N° 77, de 2021, del Ministerio de Hacienda, que modifica el reglamento de casinos para permitir una extensión de prórroga del plazo de ejecución de obras a sociedades operadoras. Se solicita investigar eventual falta de transparencia e igualdad de trato y la posible falta a la probidad administrativa del Presidente de la República al dictar dicho acto, debido a supuestos intereses económicos en Enjoy S.A.
• *Hechos releva...