Contraloría - Dictamen N° E123817 2021

Dictamen N° E123817 de 22 de julio de 2021. La CGR resuelve consulta de Jaime Miguel Danús Larroulet sobre la improcedencia del pago de mayores gastos generales a Constructora L y D S.A. por aumento de plazo en un contrato de obras públicas, aplicando el D.S. N° 75/2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jaime Miguel Danús Larroulet, en representación de Constructora L y D S.A.
• Materia: Improcedencia del pago de mayores gastos generales solicitados por contratista de obras públicas debido a un aumento de plazo fundado en fuerza mayor.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de Constructora L y D S.A. contra la Dirección de Arquitectura por la negativa a pagar mayores gastos generales derivados de un aumento de plazo de 62 días en el contrato “Reposición del Terminal de Buses de Coyhaique”, sancionado por resolución exenta N° 147, de 2020, de la Dirección de Arquitectura, Región de Aysén.
• Hechos relevantes: La empresa sostiene que la ampliación de plazo se debió a una paralización de faenas ordenada por la Dirección de Arquitectura por no contar con permiso municipal, imputable al servicio. La Dirección de Arquitectura señala que el aumento de plazo se debió a una paralización ordenada por la Dirección de Obras Municipales de Coyhaique (resolución N° 147, de 23 de mayo de 2019) por falta de permiso de edificación, situación que se mantuvo hasta el 20 de junio de 2019, cuando se levantó la detención en virtud de un dictamen del Juzgado de Policía Local de Coyhaique. La prórroga se dispuso como fuerza mayor, conforme al artícu...