Contraloría - Dictamen N° E125547 2021

Dictamen N° E125547 de 30 de julio de 2021, de la Contraloría General de la República, cursó con alcances la Resolución N° 49 de 2021 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, debido a un retraso en la emisión del acto administrativo que aprueba una modificación contractual, instando a la adopción de medidas para su oportuna dictación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances resolución que aprueba modificación de contrato por reprogramación de asesoría, debido a la demora en su tramitación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) tramita la Resolución N° 49, de 2021, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
• Hechos relevantes: La resolución aprueba una modificación de contrato por reprogramación de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario”. El convenio original es de fecha 9 de abril de 2020, mientras que la resolución que lo aprueba data del 1 de julio de 2021, evidenciando un retraso en su dictación.

III. MARCO NORMATIVO

• Jurisprudencia administrativa:
  • Dictámenes N°s 44.028, de 2017; 19.835, de 2018; 33.057, de 2019; 9.264, de 2020; E29232, de 2020; E70250, de 2021; y E71503, de 2021, todos de la CGR, que abordan la necesidad de oportunidad en la emisión de actos administrativos.
  • Dictámenes N°s 26.834, de 2018; 30.025, de 2018; 7.075, de 2019; 17.994, de 2019; 1.679, de 2020; E30056, de 2020; y E71503, de 2021, todos de la CGR, que refuerzan la importancia de la oportu...