Contraloría - Dictamen N° E127454 2021

Dictamen N° E127454 de 06-VIII-2021. La CGR resuelve consulta de Sociedad Vallejos & Garfias Ltda. sobre ampliación de plazo contractual y pago de factura en obra de Carabineros. Aplica DTO 294/95. Confirma que la ponderación de caso fortuito/fuerza mayor es competencia de la administración activa. Ordena a Carabineros responder consultas pendientes y agilizar recepción de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Sociedad Vallejos & Garfias Ltda. (a través de doña Mitzi Garfias Fuentes y doña Olga Garfias Fuentes).
• Materia: Ponderación de caso fortuito o fuerza mayor en contrato de obra pública, ampliación de plazo, pago de factura y emplazamiento de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de la empresa contratista por la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile que no habría dado respuesta a su petición de ampliación de plazo por fuerza mayor, ni a una consulta sobre el emplazamiento de las obras, en el marco del contrato "Reposición con Relocalización Tenencia de Carabineros El Manzano" (resolución exenta N° 719, de 17 de octubre de 2019).
• Hechos relevantes: La contratista solicitó un aumento de 100 días del plazo contractual en octubre de 2020, alegando desabastecimiento por contingencia social y sanitaria. Dicha solicitud fue denegada por resolución exenta N° 92, de 24 de febrero de 2021, de la Dirección de Logística de Carabineros, argumentando mala planificación y falta de acreditación fehaciente. La empresa también denunció la aplicación de una multa y el impago de la factura N° 358, de 7 de abril de 2021.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 294, de 1995, del Ministerio de Defensa Nacional -Regla...