Contraloría - Dictamen N° E129735 2021

Dictamen N° E129735 de 13/08/2021. La CGR, a solicitud de Acciona Construcción S.A., establece que las multas por atraso parcial en obras públicas con sistema pago contra recepción se calculan sobre el plazo de la etapa atrasada, conforme al D.S. N° 108/2009 MOP, ratificando dictamen N° 17.809/2015.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Diego Ramiro Pini, en representación de Acciona Construcción S.A., Agencia en Chile.
• Materia: Reclamación sobre el cálculo de multas por atraso parcial aplicadas por la Dirección de Arquitectura en un contrato de obra pública bajo el sistema de pago contra recepción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Acciona Construcción S.A. reclama que la Dirección de Arquitectura, Región del Maule, alteró la fórmula de cálculo de multas por atraso en las etapas 2 y 3 del contrato “Construcción Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna”. La empresa sostiene que se debió considerar el plazo total del contrato y no el de las etapas atrasadas, basándose en el oficio N° 17.809, de 2015, de la Contraloría General de la República (CGR).
• Hechos relevantes: El contrato fue adjudicado a la recurrente mediante resolución N° 13, de 2017, de la Dirección de Arquitectura, Región del Maule. El contrato es a suma alzada, sin reajustes, bajo el sistema de pago contra recepción regido por el decreto N° 108, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas, por un monto total de $94.019.016.686 y un plazo de ejecución de 1.020 días corridos, dividido en 12 etapas.
• Documentación asociada: Oficio N° 17.809, de 2015, de la Contraloría General de la República...