Contraloría - Dictamen N° E135040 2021

Dictamen N° E135040 de 02-IX-2021. La Contraloría General de la República, a solicitud de Constructora Cristi Limitada, confirma la improcedencia de pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo derivados de causas reglamentarias (obras adicionales, fuerza mayor) y ratifica multa por atraso, reiterando jurisprudencia sobre el artículo 146 del D.S. N° 75/2004 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Cristi Limitada (representada por don Mauricio Zúñiga Barrientos).
• Materia: Reconsideración de oficio N° E41.653, de 2020, de la Contraloría Regional de Aysén, sobre multa por atraso, pago de mayores gastos generales y obras adicionales en contrato “Reposición Estadio Atlético de Coyhaique”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de la Constructora Cristi Limitada para que la Contraloría General reconsidere el pronunciamiento de la Contraloría Regional de Aysén.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional había concluido que la multa por atraso se ajustó a la regulación contractual, que los trabajos no finalizaron en plazo y que era improcedente el pago de mayores gastos generales al no verificarse la hipótesis del artículo 146 del D.S. N° 75, de 2004, del MOP.
• Documentación asociada: Oficio N° E41.653, de 2020, de la Contraloría Regional de Aysén; Resoluciones exentas N°s. 357, de 2018, 77 y 172, de 2019, y 47, de 2020, todas de la Dirección de Arquitectura, Región de Aysén; Resolución exenta N° 210, de 2019, de la Dirección de Arquitectura, Región de Aysén; Oficio N° E63.653, de 2020, de la Contraloría Regional de Aysén.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Pú...