Contraloría - Dictamen N° E135995 2021

Dictamen N° E135995 de 06-09-2021 de la CGR, dirigido a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Cursa con alcances Resolución N° 77, de 2021, que aprueba aumento de plazo de contrato. Se advierte sobre la oportunidad en la emisión de actos administrativos para un eficaz control previo de juridicidad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances la Resolución N° 77, de 2021, que aprueba una modificación por aumento de plazo de contrato de asesoría a la Inspección Fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General examina la Resolución N° 77, de 2021, que aprueba una modificación por aumento de plazo del contrato denominado “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”.
• Hechos relevantes:
  • La modificación aprobada representa un incremento del 1,21% respecto del monto vigente, difiriendo del porcentaje consignado en el punto N° 5 del convenio.
  • El instrumento fue dictado el 19 de agosto de 2021, con retraso, considerando que el convenio que aprueba es del 11 de enero del mismo año.
  • La prórroga de plazo, objeto de la aprobación, terminó el 30 de abril de 2021.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La oportunidad en la emisión de actos administrativos y su impacto en la eficacia del control previo de juridicidad.
• Argumentación CGR:
  • Se observa una discrepancia en el porcentaje de aumento del monto del contrato, lo que implica una revisión de la información consignada...