Contraloría - Dictamen N° E136736 2021

Dictamen N° E136736 de 7 de septiembre de 2021 de la CGR, cursó con alcances resolución de Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Se refiere a modificación por aumento de plazo de contrato de asesoría, instando a la oportunidad en la emisión de actos administrativos y disponibilidad presupuestaria, conforme a la jurisprudencia reiterada.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances Resolución N° 76, de 2021, que aprueba modificación de contrato de asesoría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se pronuncia sobre la Resolución N° 76, de 2021, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, que aprueba una modificación por aumento de plazo del contrato de “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Puente Industrial”.
• Hechos relevantes: El dictamen observa que la resolución en examen, fechada el 19 de agosto de 2021, fue dictada con evidente retraso, dado que el convenio que aprueba data del 2 de junio de 2020. Asimismo, la prórroga del contrato terminó el 2 de enero de 2021. Se entiende que el numeral 2 de la resolución aprueba un aumento efectivo del monto del contrato, no lo allí consignado.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: No se citan leyes específicas, pero se alude implícitamente a la normativa que rige la toma de razón de la CGR y la gestión de contratos administrativos.
• Reglamentos: Resolución N° 76, de 2021, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La CGR ...