Contraloría - Dictamen N° E137354 2021

Dictamen N° E137354 de 09/09/2021 de la CGR. La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas solicitó la toma de razón de la Resolución N° 82 de 2021 que aprueba una modificación contractual. La CGR cursa con alcances, reiterando la obligación de emitir actos administrativos oportunamente para un control de juridicidad eficaz.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (MOP).
• Materia: Cursa con alcances la Resolución N° 82 de 2021, que aprueba una modificación de contrato por aumento de plazo en una asesoría a la inspección fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas sometió a toma de razón la Resolución N° 82 de 2021.
• Hechos relevantes: La Resolución N° 82 de 2021 aprueba una modificación contractual que aumenta el plazo para la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1”. Sin embargo, el instrumento fue dictado el 23 de agosto de 2021, a pesar de que el convenio que aprueba es del 17 de marzo de la misma anualidad. Además, la prórroga del contrato terminó el 19 de julio pasado. Se invocan razones presupuestarias para justificar el retraso en la licitación de una nueva Asesoría a la Inspección Fiscal. Se advierten errores en las cantidades en los anexos N° 2, 4, 5 y 6 del documento.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: No se citan leyes específicas, pero se alude a la normativa que rige la toma de razón y el control de juridicidad de la Contraloría General de la República.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• *Cuestión jurídica princip...