Contraloría - Dictamen N° E147829 2021

Dictamen N° E147829 de 18 de octubre de 2021, de la Contraloría General de la República, dirigido a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Se refiere a la regularización de prórrogas no sometidas a control previo, aplicando la resolución N° 7 de 2019 de la CGR, y reitera una advertencia previa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances una resolución que aprueba un convenio modificatorio de consultoría, por omisiones en el control previo de juridicidad y errores en referencias normativas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General examina la Resolución N° 92, de 2021, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, que aprueba un convenio modificatorio de la consultoría "Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chillán – Collipulli y Tramo Temuco – Río Bueno".
• Hechos relevantes: Se identificaron dos principales observaciones:
  1. Prórrogas de plazos autorizadas por la inspección fiscal (Acta de Acuerdo N°1 de 21 de abril de 2021 y Oficio ORD. N°200 de 29 de junio de 2021) no fueron sometidas a control previo de juridicidad en su oportunidad, pese a que son regularizadas en el resuelvo N° 2 del documento.
  2. Errores en las fechas de los decretos N°s 269 y 400, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, citados en el considerando 5° del acto administrativo y en el numeral 5 del apartado I, Antecedentes, del convenio.
• Documentación asociada: Acta de acuerdo N°1, de 21 de abril de 2021; Oficio ORD. N°200, de 29 de junio de 2021; Oficio N°...