Contraloría - Dictamen N° E170576 2021

Dictamen N° E170576 de 31/12/2021 de Contraloría General de la República (S), dirigido a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Cursa con alcances resolución que modifica contrato de "Asesoría a la inspección fiscal" de Teleférico Bicentenario, señalando retraso en su dictación y en la tramitación de reprogramaciones, aplicando jurisprudencia sobre el control de juridicidad oportuno.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances la resolución N° 121, de 2021, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, referente a la modificación de un contrato de asesoría para una concesión.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se pronuncia sobre la resolución N° 121, de 2021, que aprueba una modificación del contrato denominado "Asesoría a la inspección fiscal para la etapa de construcción - fase de ingeniería, de la obra: Concesión Teleférico Bicentenario".
• Hechos relevantes: La resolución en examen, de fecha 14 de diciembre de 2021, aprueba un convenio que data del 5 de abril de 2021, lo que la CGR califica como dictación con retraso. Además, la reprogramación que sanciona el acto administrativo también fue tramitada inoportunamente, afectando un plazo que finalizó el 8 de diciembre de 2021, consolidando una situación jurídica antes del control de juridicidad.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: No se citan leyes específicas en el cuerpo del dictamen, pero el control de juridicidad se basa en facultades generales de la CGR.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de dar curso a una resolución...