Contraloría - Dictamen N° E187225 2022

Dictamen N° E187225 de 21 de febrero de 2022. La CGR representa resolución de la Dirección General de Obras Públicas. Se cuestiona la extensión de plazo de contrato de "Diseño y construcción del Puente Chacao" por falta de acreditación de causalidad de retrasos. Se aplica normativa sobre toma de razón y control de legalidad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas (a través de la resolución N° 89, de 2021)
• Materia: Representación de resolución que aprueba convenio ad-referéndum N° 5 del contrato "Diseño y construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos", por falta de acreditación de fundamentos para ampliación de plazo contractual.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón respecto de la Resolución N° 89 de 2021 de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba un convenio ad-referéndum para extender el plazo de ejecución del contrato del Puente Chacao.
• Hechos relevantes: El convenio ad-referéndum N° 5 del contrato busca una ampliación de plazo de 245 días, invocando como causa los "impactos y efectos del COVID-19, así como los de las medidas impuestas por la autoridad".
• Documentación asociada: Convenio ad-referéndum N° 5 del contrato “Diseño y construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos”.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Implícitamente, los principios de juridicidad y control de legalidad que rigen la actuación de la Administración y las facultades de la CGR.
• Leyes: Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Rep...