Contraloría - Dictamen N° E195410 2022

Dictamen N° E195410 de 17 de marzo de 2022. La Contraloría General de la República representa el Decreto N° 17 de 2022 del Ministerio de Energía, que otorga una concesión definitiva de transmisión eléctrica, por incumplimiento del cronograma de obras exigido en la Ley General de Servicios Eléctricos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministro de Energía
• Materia: Representación de Decreto N° 17, de 2022, del Ministerio de Energía, por incumplimiento de requisitos en concesión de transmisión eléctrica.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se pronuncia en ejercicio de sus facultades de toma de razón sobre el Decreto N° 17, de 2022, del Ministerio de Energía, que otorga una concesión definitiva de transmisión eléctrica.
• Hechos relevantes: La CGR observa que el cronograma de obras establecido en el artículo 11 del decreto no se ajusta a las exigencias legales.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: DFL N° 4/2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, específicamente el artículo 25, letra f), y el artículo 29, inciso tercero.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el cronograma de obras para la concesión definitiva de transmisión eléctrica, contenido en el Decreto N° 17 de 2022, cumple con las exigencias de la Ley General de Servicios Eléctricos.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la Repú...