Contraloría - Dictamen N° E205662 2022

Dictamen N° E205662 de 2022. La Contraloría General de la República, ante consulta de Copcisa S.A., determina que no procede el pago de mayores gastos generales por atrasos en entrega de terrenos según D.S. N° 75/2004 MOP, Arts. 146 y 147, al aplicarse el Art. 138 de la misma norma.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Copcisa S.A. Agencia en Chile
• Materia: Procedencia del pago de mayores gastos generales y obras adicionales en contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de Copcisa S.A. para determinar la procedencia del pago de mayores gastos generales y obras adicionales en el marco del contrato a serie de precios unitarios “Construcción y Mejoramiento Ruta 201- CH; Sector Coñaripe – Pellaifa; Tramo Dm. 226,348 - Dm.14.898,016; comuna de Panguipulli; Provincia de Valdivia; Región de los Ríos”, adjudicado por la Dirección General de Obras Públicas (DGOP).
• Hechos relevantes: El recurrente expone que a la fecha de entrega de terreno (19 de julio de 2017) solo se puso a disposición del contratista el 22% de la superficie total de las expropiaciones necesarias, a pesar de que se había informado la disponibilidad de un 80%. Debido a esto, se suscribieron los convenios ad referéndum N°s. 1 y 2, que pactaron aumentos de plazo por 225 y 185 días, respectivamente, los cuales, según el contratista, darían derecho al pago de mayores gastos generales por causas imputables al mandante y no calificadas como caso fortuito o fuerza mayor.
• Documentación asociada: Resolución N° 59, de 2017, de la DGOP; Circular aclaratoria N°...