Contraloría - Dictamen N° E206308 2022

Dictamen N° E206308 de 21 de abril de 2022. La CGR representa Resolución N° 20 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, que aprueba modificación de contrato de asesoría, por retraso en emisión, falta de justificación y errores, reiterando la necesidad de oportunidad en la toma de razón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Representación de Resolución N° 20 de 2022, que aprueba una modificación del contrato de “Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción – Fase Ingeniería de la obra: Concesión Vial Mejoramiento de la Ruta G–21”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón respecto de la Resolución N° 20, de 2022, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGCOP).
• Hechos relevantes: La resolución aprueba una modificación contractual que extiende la vigencia de una asesoría por seis meses, en el marco de la concesión vial mencionada. El convenio de modificación fue suscrito el 15 de enero de 2021, pero la resolución de aprobación data del 31 de marzo de 2022, lo que implica un retraso significativo en su dictación. Además, se menciona un atraso en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto como posible justificación de la extensión, aunque la CGR no advierte una relación clara.
• Documentación asociada: Resolución N° 20, de 2022, de la DGCOP. Se hace referencia a la resolución exenta N° 136, de 2020, de la misma Dirección, la cual fue dejada sin efecto por la resoluc...