Contraloría - Dictamen N° E210592 2022

Dictamen N° E210592 del 05/05/2022. La Contraloría General de la República, a solicitud de la Cámara Chilena de la Construcción A.G., rechaza la reconsideración del Oficio N° 22.872 de 2018. Confirma que el pago de mayores gastos generales en obras públicas regidas por las bases tipo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales debe efectuarse una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra, dado que este es el momento en que se verifica el aumento definitivo del plazo. El criterio se encuentra incorporado en las nuevas bases tipo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Paula Urenda Warren y Carlos Zeppelin Hermosilla, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción A.G.
• Materia: Rechazo de reconsideración de oficio sobre el pago de mayores gastos generales en obras públicas hospitalarias.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Cámara Chilena de la Construcción A.G. solicita reconsiderar el Oficio N° 22.872 de 2018 de la Contraloría General de la República.
• Hechos relevantes: El oficio impugnado instruyó que el pago de mayores gastos generales, en el marco de obras públicas regidas por bases tipo aprobadas por la resolución N° 134 de 2014 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, debe realizarse una vez concluido el plazo de ejecución de la obra. Los recurrentes aducen que esto aumenta el precio de futuras contrataciones y que las bases carecen de norma sobre la época de pago, sugiriendo un tratamiento similar al pago mensual del avance de obra.
• Documentación asociada: Oficio N° 22.872 de 2018 de la Contraloría General de la República, resolución N° 134 de 2014 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de la Corte Suprema del 5 de agosto de 2019 (Rol N° 8733 de 2019), resolución N° 1 de 2020 de la Subse...