Contraloría - Dictamen N° E215203 2022

Dictamen N° E215203 de 18 de mayo de 2022. La Contraloría General de la República representa resolución de la Dirección General de Obras Públicas que declara término anticipado de contrato de obras públicas, por insuficiente justificación y contradicciones normativas y fácticas sobre la causal invocada, afectando la correcta inversión de fondos públicos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora General de Obras Públicas
• Materia: Representa resolución que declara el término anticipado de un contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) representa la Resolución N° 15, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que declara el término anticipado del contrato “Mejoramiento Toro Bayo - Curiñanco en ruta T-340”.
• Hechos relevantes:
  • El 23 de noviembre de 2021, se pactó el convenio N° 3 de reprogramación de faenas, incorporando una paralización (13 de octubre de 2021 al 11 de enero de 2022) y fijando el término de obras el 18 de agosto de 2022.
  • Un día antes de este convenio, se desestimó una solicitud del contratista para terminar anticipadamente el contrato debido a inseguridad por un atentado a sus maquinarias (12 de octubre de 2021), según Acta N° 2.
  • La resolución exenta N° 24, de 10 de marzo de 2022, de la DGOP, aprobó el convenio N° 3.
  • La resolución representada (N° 15/2022) invoca el artículo 151, letra h) del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, mutuo acuerdo, como causal de término anticipado.
• Documentación asociada: Acta N° 2, resolución exenta N° 24/2022 DGOP, Oficios N° 35/2022 y N° 7/2022 (Dirección d...